ACQUISITION ET INSTALLATION D UN EQUIPEMENT DE CUISINE POUR L ECOLE RUE HORTENSE REGLEMENT DE CONSULTATION

of 9
22 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY BAGNERES DE LUCHON ACQUISITION ET INSTALLATION D UN EQUIPEMENT DE CUISINE POUR L ECOLE RUE HORTENSE REGLEMENT DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Document Share
Document Transcript
COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 23 ALLEES D ETIGNY BAGNERES DE LUCHON ACQUISITION ET INSTALLATION D UN EQUIPEMENT DE CUISINE POUR L ECOLE RUE HORTENSE REGLEMENT DE CONSULTATION MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES Date limite de réception des offres : Le vendredi 22 avril 2016 à 11h00 Document comportant 8 pages numérotées de 1 à 8 0 SOMMAIRE Article 1 - Objet de la consultation... 2 Article 2 - Conditions de la consultation Maîtrise d'ouvrage Etendue de la consultation Justification de la procédure Limitation du nombre de candidats Organisation de la consultation Décomposition en tranches et en lots Variantes Délai d'exécution du marché Modifications de détail au dossier de consultation Délai de validité des offres Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement Marché réservé Mode de règlement... 5 Article 3 - Présentation des offres... 5 Article 4 - Conditions d'envoi ou de remise des offres... 6 Article 5 - Examen des offres et attribution du marché Critères d'attribution Négociation Notification du marché... 7 Article 6 Divers renseignements Article 1 - Objet de la consultation Le présent marché a pour objet l acquisition et l installation d équipements de cuisine nécessaires au fonctionnement du service de restauration de l école de la rue Hortense à Bagnères de Luchon. Les équipements devront être conçus pour un service journalier d environ 80 couverts livrés en liaison froide et distribués en deux services à tables de 40 couverts Article 2 - Conditions de la consultation Maîtrise d'ouvrage Au sens de l'article 2 du C.C.A.G FCS, le pouvoir adjudicateur est le maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. Le maître de l'ouvrage est la Commune de BAGNERES DE LUCHON. La personne signataire du marché est M. FERRE Louis, Maire de Bagnères de Luchon. Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes : M. FERRE Louis Mairie de BAGNERES DE LUCHON Service Marchés Publics 23 Allée d'etigny BAGNERES DE LUCHON N de téléphone : N de télécopie : Etendue de la consultation Marché passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 28 et 72 du Code des Marchés Publics (décret du 1 er août 2006 modifié) Justification de la procédure 2 2.4 - Limitation du nombre de candidats Organisation de la consultation Dossier de consultation des entreprises Le dossier comprend les pièces suivantes : Le Règlement de consultation, La lettre de consultation valant acte d engagement et cahier des clauses particulières Le C.C.T.P Le CDPGF Rue Hortense plans restauration Rue Hortense fluides Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement à chaque entrepreneur intéressé. L entreprise peut : - retirer le DCE par courrier adressé à : Mairie de Bagnères de Luchon - Service Marchés Publics 23 Allée d Etigny BAGNERES DE LUCHON - le retirer sur place à la même adresse, - le demander par télécopie adressée au service Marchés Publics au , - le télécharger, gratuitement, sur le site internet https://www.achatpublic.com. Il s agit d un site de consultation et de publication des avis de marchés. Les soumissionnaires pourront s authentifier sur ce site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l envoi d éventuels compléments, précisions ou rectifications. Assistance : Pour toute question relative au retrait du Dossier de Consultation des Entreprises, un numéro «Support» est à la disposition des soumissionnaires : Décomposition en tranches et en lots Il n est pas prévu de décomposition en tranches. 3 Le marché n est pas alloti. Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d un prestataire unique ou d un groupement. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l attributaire du marché. En cas de groupement, le mandataire sera solidaire du groupement. La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois : - en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements, - en qualité de membre de plusieurs groupements. En cas de groupement, sa transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution du marché, la personne signataire du marché pourra exiger que le titulaire adopte la forme juridique du groupement solidaire. L offre, qu elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l exécuteront à la place du titulaire Variantes Les variantes ne sont pas autorisées Délai d'exécution du marché Délai d exécution du marché 1 an Modifications de détail au dossier de consultation Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 4 Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement Marché réservé Mode de règlement Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours par mandat administratif à la réception de la facture. Article 3 - Présentation des offres Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimés en EUROS. Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui : A Pièces relatives à la candidature : Justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics ; le candidat devra en particulier fournir : Justifications à produire quant à la situation juridique - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1 ou équivalent) ou, à défaut lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : * le nom et l'adresse du candidat ; * si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ; * document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. - Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2 ou équivalent). - La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - La déclaration sur l honneur attestant que le candidat n a pas fait l objet d une interdiction de concourir, a satisfait à ses obligations sociales et fiscales au 31 décembre 2012 (article 45 du Code des Marchés Publics), n a pas fait l objet au cours des cinq (5) dernières années, d une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier 5 judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail. - Déclaration sur l honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l article 43 du CMP (si imprimé Cerfa DC2 n'est pas produit). Justifications à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique Production pour chacun des opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. Pour information, les formulaires (DC1, DC2 ) sont disponibles à l adresse internet suivante : B Pièces relatives à l offre : un projet de marché comprenant : un acte d'engagement - document joint à compléter, à dater et signer. En cas de soustraitance, compléter l annexe à l acte d engagement. Le CDPGF détaillé, datés et signés. Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l installation. - Qualité du matériel proposé et conformité au descriptif et aux normes. - Facilité d'exploitation et d'entretien. - Performances. Article 4 - Conditions d'envoi ou de remise des offres Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou remises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte. Les offres peuvent être acheminées dans les conditions suivantes : - transmission par voie électronique non autorisée ; - présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La présentation sur support physique électronique n'est pas autorisée. - présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. La présentation sur support physique électronique n'est pas autorisée. Mairie de BAGNERES DE LUCHON Service Marchés Publics 23 Allée d'etigny BAGNERES DE LUCHON avec la mention suivante : 6 «Offre pour le marché d acquisition et d installation d une cuisine à l Ecole élémentaire rue Hortense à Luchon NOM et ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER» Article 5 - Examen des offres et attribution du marché 5.1 Critères d'attribution Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de pourcentages : Valeur technique de l offre 50 % (noté sur 10 points). Le mémoire technique sera analysé, - Qualité du matériel proposé et conformité au descriptif et aux normes. - Facilité d'exploitation et d'entretien. - Performances. Prix de l offre 40 % (noté sur 10 points) Note maximum 10 - coefficient sur note globale 40 % Délai 10 % (noté sur 10 points) : délai de livraison et d installation des équipements Le classement des entreprises sera fait par le résultat obtenu sur un total de 100 points par l addition des notes de chaque critère. En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l offre (Acte d Engagement), prévaudront sur toutes autres indications de l offre. Seuls ces montants serviront pour le jugement des offres. 5.2 Négociation Comme il est prévu à l article 28 du Code des marchés publics, le représentant du pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 5.3 Notification du marché Après signature de l acte d engagement par le pouvoir adjudicateur, le marché est notifié au titulaire conformément à l article 81 du Code des marchés publics. 7 Article 6 Divers renseignements Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande : Au niveau administratif et technique : Service des Marchés Publics, Mme Laetitia BRUN, Mairie - 23 Allée d'etigny BAGNERES DE LUCHON Télécopieur :
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x