LOT : EQUIPEMENT DE CUISINE

Please download to get full document.

View again

of 21
70 views
PDF
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
1 ROYAUME DU MAROC MAITRE D OUVRAGE MOHAMMEDIA-CASABLANCA PRESIDENCE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Document Share
Documents Related
Document Transcript
1 ROYAUME DU MAROC MAITRE D OUVRAGE MOHAMMEDIA-CASABLANCA PRESIDENCE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L ECOLE NATIONALE DE CASABLANCA CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES N 09 INV/ 2014 ARCHITECTs Mr. KOMIHA Noureddine Mr. BENELKHADIR Mohamed 35, Rue Jaber Ibn Hayane-Casablanca Tél/Fax : Résidence Macha Allah, Rue Jaafer Assadik-Agdal- Rabat Tél/ Fax : BUREAU D ETUDE OMNIUM TECHNOLOGIQUE 425, Avenue Hassan II, App n 1, Rabat. Tél : /25 - Fax: BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC MAROC Agence Casablanca 37, Im. Rue des Ait Baamrane, CASABLANCA Tél: à 62 2 APPEL D OFFRES N 09 INV/ 2014 Appel d'offres ouvert n 09 INV/ OBJET : Travaux de construction de l Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca. Lot : Equipement de Cuisine. Passé en application du de l'alinéa 2, du paragraphe 1, de l'article16 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l article 17 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Université Hassan II Mohammedia- Casablanca, approuvé le 11/03/2014. Entre Monsieur le Président de l Université Hassan II Mohammedia- Casablanca désigné ci-après par le «Maître d Ouvrage» ou l «Administration». Et : Monsieur... Agissant au nom et pour le compte de Inscrit au registre de commerce de Sous le n Affilié à la C.N.S.S sous le n D une part Titulaire du compte bancaire n Et faisant élection de domicile à... En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. Désigné ci-après par «l entreprise» ou «l entrepreneur». D autre part, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 3 SOMMAIRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES... 8 ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE...9 ARTICLE 2 : MAITRISE D OUVRAGE-MAITRISE D OUVRAGE DELEGUEE...9 ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT...9 ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE...9 ARTICLE 5: TEXTES GENERAUX...9 ARTICLE 6 : TEXTE SPECIAUX ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ADJUDICATAIRE DU PRESENT LOT ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DU DOSSIER ARTICLE 9 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE DELAI D'EXECUTION PENALITES VALIDITE DU MARCHE DELAI D'EXECUTION PENALITES Non respect du délai d achèvement des travaux objet de l article Non respect des délais prévus dans les articles 12 et Prise en compte des pénalités ARTICLE 11 : PROLONGATION DU DELAI ARTICLE 12 : MEMOIRE TECHNIQUE D EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE 13 : RECEPTION PROVISOIRE ARTICLE 14 : RECEPTION DEFINITIVE ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF Cautionnement provisoire Cautionnement définitif ARTICLE 17 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ET REPRESENTATION Domicile de l entrepreneur Représentation ARTICLE 18 : AGREMENT DU MATERIEL ARTICLE 19: RESPONSABILITE DE CHANTIER... 16 4 ARTICLE 20 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 21 : CONTROLE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ARTICLE 22 : LIAISON AVEC LE MAITRE D OUVRAGE DELEGUE ARTICLE 23 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE 24 : ECHANTILLONNAGE ARTICLE 25 : PROVENANCE DES MATERIAUX ARTICLE 26 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D ESSAIS ARTICLE 27 : CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX ARTICLE 28: PLANS DE RECOLLEMENT - INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION ARTICLE 29 : NANTISSEMENT ARTICLE 30 : RESILIATION ARTICLE 31 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION ARTICLE 32 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX ARTICLE 33 : PERIODE DE GARANTIE ARTICLE 34 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE ARTICLE 35 : ORDRE DE SERVICE - LETTRES - INSTRUCTIONS ARTICLE 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - CHANGEMENT DANS LES DIVERSES NATURES D OUVRAGES ARTICLE 37 : DOCUMENTS ARTICLE 38 : MALFACONS ARTICLE 39 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX ARTICLE 40 : IMPLANTATION ET NIVELLEMENT ARTICLE 41 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE ARTICLE 42 : APPROVISIONNEMENT ARTICLE 43 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES ARTICLE 44 : NETTOYAGE DU CHANTIER ARTICLE 45 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT ARTICLE 46 : CONTESTATIONS ET LITIGES ARTICLE 47 : INSTALLATION DU CHANTIER... 23 5 ARTICLE 48 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES ARTICLE 49 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL ARTICLE 50 : ORGANISATION DU CHANTIER COMMANDE DU MATERIEL ARTICLE 51 : SOUS TRAITANCE ARTICLE 52 : PRIX ARTICLE 53 : VARIATION DES PRIX ARTICLE 54 : SOUS-DETAIL DES PRIX ARTICLE 55 : TAXES (T.V.A.) ARTICLE 56 : BESOIN EN MAIN D'ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ARTICLE 57 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES ARTICLE 58 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX ARTICLE 59 : MODE D EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENTS ARTICLE 60 : MESURE DE L AVANCEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 61 : COMPTE PRORATA ARTICLE 62 : RESPONSABILITE DE L ENTREPRISE, GARANTIE DECENNALE ET POLICES D ASSURANCE APPLICABLES AUX TRAVAUX CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DEFINITION DU LOT TRAVAUX ET PRESTATIONS PREVUS ETAT DES LIEUX NORMES ET REGLEMENTATIONS ENERGIES DISPONIBLES IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT CONTENU DES OFFRES GARANTIE FORMATION DU PERSONNEL QUALITE ET ORIGINE DES MATERIELS... 41 6 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES PRESCRIPTIONS SPECIALES GENERALES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS DE CUISINE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS DE PLOMBERIE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES LOT EQUIPEMENT DE CUISINE RECEPTION - RESERVES SECHES CHAMBRE FROIDE POSITIVE CASIER DE RANGEMENT 4 ETAGERES PERFOREES INOX TABLE DE TRAVAIL INOX PLONGE A 2 BACS INOX CANIVEAU INOX ARMOIRE FROIDE A VIANDE ETAL DE BOUCHER ARMOIRE A COUTEAUX CANIVEAU INOX BILLLOT DE BOUCHER BALANCE CHAMBRE FROIDE NEGATIVE DESINSECTISEUR PREPARATION REPAS FRITEUSE ELECTRIQUE ELEMENT NEUTRE SUR PLACARD FOURNEAU 4 FEUX VIFS SUR FOUR GRILL PLAQUE LISSE GRILL PLAQUE RAINUREE HOTTE D EXTRACTION AVEC MOTEUR CANIVEAU DE SOL FOURNEAU 4 FEUX VIFS SUR FOUR MARMITE CHAUFFE DIRECTE SAUTEUSE BASCULANTE MEUBLE REFRIGERE AVEC BAC PLACARD MURAL CANIVEAU INOX FOUR MIXTE 10 NIVEAUX TABLE AVEC 1 BAC ARMOIRE STERILISATION A COUTEAUX CANIVEAU INOX TABLE CENTRALE AVEC 1 BAC MEUBLE REFRIGERE A 3 PORTES TABLE ADOSSEE BLOC 3 TIROIRS TRANCHEUR A VIANDE LAVE MAINS CASIER DE RANGEMENT 4 ETAGERES PERFOREES INOX HOTTE D'EXTRACTION MURALE AVEC MOTEUR DESINSECTISEUR... 72 7 PLONGE BATTERIE PLONGE BATTERIE 2 BACS ET UN EGOUTTOIR CANIVEAU INOX CASIER DE RANGEMENT 4 ETAGERES PERFOREES INOX ZONE SELF TRADITIONNEL DISTRIBUTEUR PLATEAUX COUVERTS ET PAIN MEUBLE DISTRIBUTION BOISSONS MEUBLE HORS D'OEUVRES MEUBLE BAIN-MARIE MEUBLE PAIN & ASSAISONNEMENTS MEUBLE CAISSE MEUBLE PASSE CHAUD SANDWICHERIE DISTRIBUTEUR PLATEAUX COUVERTS ET VERRES MEUBLE SANDWICHES MEUBLE NEUTRE MEUBLE CAISSE MEUBLE NEUTRE POUR ASSAISONNEMENTS FONTAINE REFRIGEREE FOUR MICRO ONDES MEUBLE SUPPORT MICRO ONDES ARMOIRE FROIDE POSITIVE 2 PORTES (BOISSONS) MEUBLE NEUTRE 2 PORTES BATTANTES GRILL 2 FACES CHAUFFE PANINIS CANOUN 8 PLAQUES VITRO POUR TAGINES CHAWARMA HOTTE D EXTRACTION MURALE AVEC MOTEUR FOUR A PIZZA 2 CHAMBRES SUR SUPPORT ROTISSOIRE A GAZ LAVERIE VAISSELLE TABLE DE TRI VAISSELLE PLONGE 2 BACS 2 EGOUTTOIRS + DOUCHETTE CASIER DE RANGEMENT 4 ETAGERES PERFOREES INOX CANIVEAU DE SOL DIVERS BAC A GRAISSE PLOMBERIE ELECTRICITE GAZ BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF QUESTIONNAIRE TECHNIQUE... 99 8 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 9 ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : les travaux de construction de L ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION DE CASABLANCA - LOT: EQUIPEMENT DE CUISINE. ARTICLE 2 : MAITRISE D OUVRAGE-MAITRISE D OUVRAGE DELEGUEE La Maîtrise d Ouvrage est assurée par l Université Hassan II Mohammedia- Casablanca. La Maîtrise d Ouvrage Déléguée est assurée par la Direction des Equipements Publics. ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT Le présent Appel d'offres s'inscrit dans le cadre de l équipement de la cuisine de l'encg. Les travaux seront exécutés en lot unique et comprennent sommairement : la fourniture, le transport sur site, la pose, le raccordement et la mise en service des équipements spécifiques de cuisine à implanter dans les espaces de production et de restauration, ainsi que la formation du personnel sur l ensemble du matériel fourni dans ce cadre. Le présent lot comprend aussi tous les travaux d électricité, de plomberie de distribution de gaz et de génie civil afférents à l installation des équipements ci-dessus. ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces contractuelles constituant l appel d offre seront par ordre de priorité : 1. L'acte d'engagement, 2. Le présent cahier des prescriptions spéciales, 3. Le bordereau des prix - détail estimatif, 4. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'etat (C.C.A.G -T). En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront. N.B. : le plan de principe établi par l Architecte et le BET, sera donné aux soumissionnaires à titre indicatif seulement. L entrepreneur titulaire du présent lot fera son affaire de l établissement des plans d exécution relatifs au présent lot et qui devront être validés par le BET, le BCT, la Maîtrise d œuvre et le Maître d ouvrage. ARTICLE 5: TEXTES GENERAUX Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après : 1- Loi portant organisation de l enseignement supérieur ; 2- Décret Royal n du 10 Muharrams 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique ; 3- Le règlement du 11/03/2014 fixant les conditions et formes de passation des marchés de l Université Hassan II Mohammedia-Casablanca ; 4- Loi relative au contrôle financier de l état sur les entreprises publiques et autre organisme ; 10 5- Décret du 19/12/03 relative aux contrôleurs d état, commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs auprès des entreprises publiques et autres organisme. 6- Les textes officiels réglementant la législation du travail. 7- Le décret n du 13 Novembre 2003 relatif aux délais de paiement et intérêt moratoires ; 8- Les Dahirs n du 31 Janvier 1961 et n du 29 Octobre 1962 modifiant le dahir relatifs aux nantissements des marchés publics ; 9- Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché. ARTICLE 6 : TEXTE SPECIAUX 1- Le devis général d'architecture (D.G.A.) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret royal N 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). 2- La circulaire 600 Bis TPC du 07 Août 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour l exécution des Travaux Publics. 3- Les conditions d'exécutions du gros œuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'institut technique du bâtiment et des travaux publics. 4- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles. 5- L'arrêté du Directeur Général des Travaux Publics n 350/69 du 15 Juillet 1969 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin Les règles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites règles CCBA 68 et règles BAEL dernière version. 7- Le décret n du 09 Hijja 1422 (22 Février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (RPS 2000) applicable aux bâtiments fixant les règles parasismique et instituant le comité nationale du génie parasismique. 8- Le devis général pour les travaux d'assainissement édité par le Ministère des travaux publics. 9- Le CPC fixant les règles de conception et de calcul des structures en béton armé (RMBA 07) applicable à certains marchés d études ou de travaux de construction des ouvrages en béton armé. 10- L ensemble des normes marocaines, ou à défaut les normes françaises, et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge D.T.U. 11- Les règles d exécution des travaux d étanchéité (cahier noir). 12- Les Dahirs n du 31 Janvier 1961 et n du 29 Octobre du 1962 modifiant le montant du cautionnement provisoire pour que les entrepreneurs ne puissent pas déterminer le montant de l'estimation confidentielle de l'administration. L entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. 13- Le cahier des prescriptions communes provisoires applicables aux travaux dépendant de l'administration des travaux publics tel que ce cahier est défini par la circulaire 6.019/TPC du 7 Juin Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de signature du marché. Nota : L adjudicataire du présent lot devra, s il ne possède pas ces brochures, se les procurer au Ministère de l Equipement et du Transport ou à l Imprimerie Officielle. Il ne pourra en aucun cas exciper de l ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent Si le marché déroge à une prescription du CCAG-T et du D.G.A, l adjudicataire du présent lot se conformera aux prescriptions du présent cahier des charges. 11 ARTICLE 7 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ADJUDICATAIRE DU PRESENT LOT L adjudicataire du présent lot devra fournir les documents suivants selon le planning suivant : DESIGNATION DES DOCUMENTS Mémoire technique d exécution des travaux Installation et organisation du chantier Désignation du responsable du chantier Agrément du matériel Sous-détail de prix Plans de recollement Attestations d'assurance DELAIS 07 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 07 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 07 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 15 jours calendaires avant la date de la réception provisoire des travaux. 15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l'approbation du marché. ARTICLES DE REFERENCE Article 12 Article 47 Article 17 et 19 Article 18 et 50 Article 54 Article 28 Article 41 ARTICLE 8 : CONNAISSANCE DU DOSSIER Un plan architectural est remis en même temps que le présent dossier des pièces contractuelles à l adjudicataire du présent lot ; celui-ci déclare : - Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité, et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération. - Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux exécutés par les autres corps d état et ceux restant à faire les autres corps d état, et les adaptations qui en résultent et à faire par ses soins. - Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux à exécutés par ses soins. - Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation. - Avoir fait tous calculs et tous détails. - N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par lui et de nature à donner lieu à discussion. Le Maître d ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utile aux plans du projet. Ces modifications seront traitées au même titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix et dans le cadre du respect des dispositions du CCAG-T. 12 ARTICLE 9 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE En application de l'article 136 du règlement précité, l'entrepreneur déclaré attributaire du présent lot, ne sera libre de renoncer à son offre que si l'approbation de son marché n'est pas notifiée dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours à compter du jour de l'ouverture des plis. Les conditions de prolongation de ce délai sont fixées par les dispositions du 3ème de l'article 136 du règlement précité. ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE DELAI D'EXECUTION PENALITES 10.1 VALIDITE DU MARCHE Le présent Marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après visa du Contrôleur d Etat auprès de la Présidence de l Université Hassan II Mohammedia- Casablanca et notification de son approbation par le Président de l'université Hassan II Mohammedia- Casablanca DELAI D'EXECUTION Le délai d exécution du présent marché est fixé à trois (03) mois, il commence à courir à compter du lendemain du jour de la notification de l ordre de service qui aura prescrit de commencer les travaux. Pour pouvoir être pris en considération, les arrêts de chantier dus au cas de force majeure, devront être signalés à l Administration et ce, conformément à l article 36 du CCAG-T. Le délai d exécution est suspendu du nombre de journées d intempéries où il est constaté que l entreprise ne pourrait effectuer aucun autre travail. Le titulaire du présent marché ne peut élever aucune réclamation ou demande de prolongement du délai de trois (03) mois, cité ci-dessus, pour des motifs inhérents à la coordination de l'exécution des travaux des autres corps d état entrant dans la réalisation du de l Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à Casablanca PENALITES NON RESPECT DU DELAI D ACHEVEMENT DES TRAVAUX OBJET DE L ARTICLE 10.2 A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué une pénalité de un pour mille (1 ) par jour calendaire de retard, du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité s applique également en cas de retard de réaction aux ordres de service du maître d ouvrage invitant le titulaire du marché à intervenir dans le cadre du plan de coordination de l exécution des travaux de l ensemble des lots du projet et causant ainsi des retards aux autres lots, étant donné que tout retard d un lot entraine une prolongation du délai des autres lots NON RESPECT DES DELAIS PREVUS DANS LES ARTICLES 12 ET 17.2 Chaque jour de retard enregistré dans la remise du mémoire technique objet de l article 12 ci-dessous, la non présence au chantier d un ingénieur qualifié ou technicien supérieur spécialisé, chargé d assurer la direction du chantier objet de l article 17.2, fera l objet d application d une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 ) du montant du marché initial PRISE EN COMPTE DES PENALITES Les pénalités prévues aux articles et sont cumulables et leur montant global est plafonné à 10 % (dix pour cent) du montant total du marché toutes taxes comprises. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudices de l application des autres mesures coercitives prévues par l article 70 du CCAG-T. Le délai s applique à l achèvement des travaux de l ensemble y compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux. 13 Afin d éviter toutes les contestations sur la date d achèvement total des travaux, l Entrepreneur titulaire du présent lot sera tenu d en aviser le Maître d ouvrage par lettre recommandée qui doit lui être adressée quinze (15) jours au plus tard avant la date prévue. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par le Maître d ouvrage de
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x